Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________                       "___" ___________ 200_ г.
(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице
               (наименование юридического лица)
_____________________________________________, действующ____ на основании
   (Ф.И.О. уполномоченного представителя)
_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной
(правоустанавливающий документ)
стороны, и _______________________________________________________ в лице
                      (наименование юридического лица)
______________________________________________, действующ___ на основании
                 (Ф.И.О. уполномоченного представителя)
___________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой
(правоустанавливающий документ)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                          1. Предмет договора

     1.1. Подрядчик обязуется выполнить  работы  по  монтажу  (установке)
следующего оборудования: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
         (название населенного пункта)  (название улицы)     (номер дома)
     1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1
Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
     1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1.  Договора,  Подрядчик
за  свой  счет   приобретает   необходимые   материалы,     инструменты и
оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные  расходы  Подрядчику
по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

                      2. Права и обязанности сторон

     2.1. Подрядчик обязан:
     2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения
для монтажа оборудования  в  течение  _____  дней  с  момента  заключения
настоящего Договора;
     2.1.2.  принять  у  Заказчика  помещение  по  акту   приема-передачи
выполненных работ по  подготовке  помещения,  расположенного  по  адресу,
указанному в п. 1.1.  Договора,  для  монтажа  оборудования.   Данный акт
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
     2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в  течение  срока,
указанного в п.4.1. Договора;
     2.1.4.   сдать   действующее   оборудование        Заказчику по акту
приема-передачи  в  течение  ______  дней  после  окончания   монтажных и
пусконаладочных работ
     2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих  материалов,
на своем  оборудовании  и  своими  инструментами.  Работа  по   монтажу и
производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания
акта приема-передачи работ, являющегося  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.
     2.2. Заказчик обязан:
     2.2.1.  принять  и  оплатить  работы  в  соответствии  с   условиями
настоящего Договора;
     2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика  извещения
об окончании  работ  либо  по   истечении  срока,  указанного  в  п. 4.1.
настоящего  Договора,  осмотреть  и  принять  результат      работ, а при
обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее
сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
     2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3
и 5 настоящего Договора;
     2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами
подготовительные строительные, сантехнические и  электромонтажные  работы
для создания Подрядчику условий, необходимых  для  выполнения  им  работ,
предусмотренных настоящим Договором;
     2.2.5.  компенсировать   Подрядчику   документально   подтвержденные
затраты  на  приобретение  материалов,   оборудования   и   инструментов,
необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
     2.2.6. до принятия  работ  по  акту  приема-передачи  от  Подрядчика
обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов  и  иного
имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
     2.3. Подрядчик вправе:
     2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
     2.3.2. требовать от Заказчика  компенсации  издержек  на  материалы,
оборудование  и  инструменты,  приобретенные  Подрядчиком   вследствие их
необходимости для выполнения работ.
     2.4. Заказчик вправе:
     2.4.1. в любое время проверять ход  и  качество  работ,  выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
     2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  ему
результата  работы,   уплатив   Подрядчику   часть     установленной цены
пропорционально части  работы,  выполненной  до  получения   извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.

                  3. Стоимость работ и порядок расчетов

     3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________
                                               (сумма цифрами и прописью)
_______________________) рублей.
     3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
     - первый платеж в размере _______ процентов от  суммы,  указанной  в
п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется
                        (сумма цифрами и прописью)
не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
     - оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,
                                     (сумма цифрами и прописью)
вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
     3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора,  выплачивается  Подрядчику
путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо
путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

                        4. Сроки выполнения работ

     4.1. Подрядчик  обязан  выполнить  работы,  обусловленные  настоящим
Договором,  в  течение  ___________  дней  с  момента     подписания акта
приема-передачи выполненных работ по  подготовке  помещения  для  монтажа
оборудования.

               5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

     5.1.  При  завершении  работ  по  настоящему  Договору   Подрядчик и
Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи  выполненных   работ с
приложением необходимой документации.
     5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи
в течение ____________ дней с момента извещения об окончании  работ  либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
     5.3. В случае наличия  замечаний  Заказчик  и  Подрядчик  составляют
двухсторонний претензионный акт, в котором должны  устанавливаться  сроки
устранения недостатков выполненных работ.

                        6. Ответственность сторон

     6.1. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков
платежей  Заказчик   обязан  уплатить  Подрядчику  пеню  в   размере ____
процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
     6.2. При просрочке выполнения работ  по  Договору  Подрядчик  обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора  за
каждый день просрочки.
     6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения  принятых
на себя обязательств и устранения нарушений.
     6.4.  Ни  одна  из  сторон   по   настоящему       договору не несет
ответственности перед другой стороной  за  неисполнение   обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств  непреодолимой
силы,  т.е.  чрезвычайных  и   непредотвратимых   при     данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
     6.5. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие
действия непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую
сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на  исполнение  обязательств
по настоящему договору.
     6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении
более чем ______________, настоящий договор может быть  расторгнут  любой
из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

                            7. Прочие условия

     7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться путем  переговоров.  В
случае невозможности достижения согласия спор передается на  рассмотрение
в  арбитражный  суд   в   соответствии   с   арбитражным   процессуальным
законодательством РФ.
     7.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к     настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в  письменной   форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
     7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического  адреса,
названия,  банковских  реквизитов  и  прочего  она  обязана     в течение
___________ дней письменно известить об этом другую сторону.
     7.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
     7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
     приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по  подготовке  помещения
для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
     приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;
     приложение N 3 - технические  условия  для  подготовки   помещения к
монтажу оборудования.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                      8. Адреса и реквизиты сторон

            Заказчик                           Подрядчик
_______________________________           _______________________________
_______________________________           _______________________________

________________________                  _________________________
     Заказчик                                  Подрядчик
                           м.п.                                      м.п.




>> Назад в раздел
© 2008—2024 ИПС «Lexpages»
Копируя материалы ИПС «Lexpages», не забудьте разместить прямую  ссылку на источник.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Развод без стресса